Публичная оферта на оказание услуг

Настоящий документ является официальным предложением (публичной офертой) Индивидуального предпринимателя Усова Вадима Анатольевича (далее — Исполнитель) заключить договор на оказание услуг по разработке программного обеспечения на изложенных ниже условиях. Оферта составлена в соответствии со статьями 435, 437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. Термины и определения

1.1. Оферта — настоящий документ, размещённый в сети Интернет по адресу https://nowaweb.ru/legal/offer.

1.2. Заказчик — дееспособное физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, акцептовавшее настоящую оферту.

1.3. Услуги — работы по разработке, доработке, настройке и запуску программных продуктов: сайтов, мобильных приложений, CRM-систем, чат-ботов и решений для автоматизации бизнес-процессов.

1.4. Акцепт — полное и безоговорочное принятие условий настоящей оферты, совершаемое путём оплаты счёта, выставленного Исполнителем, или внесения предоплаты.

1.5. Стороны — Исполнитель и Заказчик.

1.6. Смета (ТЗ) — документ, согласованный Сторонами по электронной почте, определяющий состав работ, этапы, сроки и стоимость.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей офертой.

2.2. Состав работ, этапы, сроки и стоимость фиксируются в смете или техническом задании, согласованных Сторонами. Согласование может происходить путём обмена сообщениями по электронной почте.

2.3. Оценки, полученные с помощью калькулятора на сайте, являются предварительными и не являются публичным предложением выполнить работы за указанную сумму.

2.4. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для выполнения отдельных видов работ без уведомления Заказчика, оставаясь ответственным за результат.

3. Порядок работы и оплаты

3.1. Работы выполняются поэтапно. Предоплата составляет 30–50% стоимости этапа или проекта, если иное не указано в смете. Остаток оплачивается после приёмки этапа.

3.2. Изменение объёма работ после согласования сметы оформляется дополнительным соглашением с пересчётом стоимости и сроков.

3.3. Сроки выполнения могут быть продлены на время задержки материалов, доступов или ответов со стороны Заказчика.

3.4. Оплата производится в рублях РФ через платёжные сервисы, указанные на сайте. Все комиссии платёжных систем оплачивает Заказчик, если иное не согласовано.

3.5. Исполнитель вправе приостановить работы при нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на 5 рабочих дней.

4. Приёмка работ

4.1. По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика. В течение 5 рабочих дней Заказчик принимает результат или направляет мотивированный перечень замечаний.

4.2. Если в указанный срок замечания не направлены, этап считается принятым.

4.3. Замечания в рамках согласованного объёма работ устраняются Исполнителем бесплатно.

4.4. Если Заказчик не выходит на связь более 14 календарных дней, этап считается принятым, а работы — выполненными в полном объёме.

5. Права на результат

5.1. После полной оплаты исключительные права на созданный программный код, дизайн и документацию переходят к Заказчику. Исполнитель передаёт исходный код, доступы к репозиторию и всю необходимую документацию.

5.2. Права на сторонние библиотеки, фреймворки и сервисы регулируются их лицензиями.

5.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные результаты работ (структуру, метрики) для портфолио без раскрытия коммерческой тайны Заказчика.

6. Гарантия и сопровождение

6.1. Исполнитель бесплатно исправляет ошибки в созданном им коде, выявленные в течение гарантийного срока. Гарантийный срок по умолчанию составляет 12 месяцев, если иное не указано в смете.

6.2. Гарантия не распространяется на ошибки, вызванные действиями третьих лиц, изменениями в сторонних сервисах, а также на форс-мажорные обстоятельства.

7. Ответственность сторон

7.1. Исполнитель не несёт ответственности за работу сторонних сервисов, хостинга, доменов и лицензий, оформленных на имя Заказчика.

7.2. Ответственность Исполнителя ограничена суммой, фактически уплаченной Заказчиком по договору.

7.3. Исполнитель не несёт ответственности за упущенную выгоду, убытки или косвенные потери Заказчика.

7.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных органов, сбои в работе инфраструктуры связи и энергоснабжения.

8.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажором, обязана уведомить другую сторону в течение 5 рабочих дней.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путём переговоров. Срок ответа на претензию — 10 рабочих дней.

9.2. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области (для юридических лиц и ИП) или в суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя (для физических лиц).

9.3. Претензионный порядок обязателен.

10. Срок действия и изменение оферты

10.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента её размещения на сайте и действует до её отзыва Исполнителем.

10.2. Исполнитель вправе вносить изменения в оферту. Новая редакция вступает в силу с момента публикации на сайте.

11. Заключительные положения

11.1. Во всём, что не предусмотрено настоящей офертой, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Акцепт оферты означает, что Заказчик ознакомлен и согласен со всеми условиями.

12. Реквизиты Исполнителя

Наименование: Индивидуальный предприниматель Усов Вадим Анатольевич

ИНН: 381102349909

ОГРНИП: 326385000002459

Юридический адрес: 664040, Россия, г. Иркутск, ул. Баумана, д. 174/3, кв. 14

Email: info@nowaweb.ru

Телефон: +7 964 277-27-31

ВКонтакте: vk.ru/nowawebstudio

MAX: maxln.ru/FNbpll

Регистрационный номер в реестре операторов персональных данных: № 38-26-039961

Дата последнего обновления: 9 октября 2026 г.